定额人工费调整标准求回答,定额人工费调差的7种解决方案
1)合同约定可以调整且合同有效,按照合同进行调整。建设工程施工合同有效,约定人工费调差的,建设行政主管部门发布人工费调整文件后,依据《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)第五百零九条第一款规定进行人工费调差。
2)合同约定可以调整且合同无效,参照合同约定进行调整。建设工程施工合同无效,约定人工费调差的,《民法典》第七百九十三条第一款规定,建设工程施工合同无效,但是建设工程经验收合格的,可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿依据《住房和城乡建设部、财政部关于印发〈建筑安装工程费用项目组成〉的通知》(建标〔2013〕44号)第一条第(一)项规定,工程价款包括人工费故虽然建设工程施工合同无效,但建设工程经验收合格的,可以参照约定执行人工费调差。
3)合同约定不可以调整且合同有效,不调整。建设工程施工合同有效,约定人工费不予调差的,在建设行政主管部门发布人工费调整文件后,依据《民法典》第五百零九条第一款规定,按照约定不予调差。
4)合同约定不可以调整且合同无效,参照约定不予执行人工费调差。建设工程施工合同无效,约定人工费不予调差的,《民法典》第七百九十三条第一款规定,建设工程施工合同无效,但是建设工程经验收合格的,可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿依据《住房和城乡建设部、财政部关于印发〈建筑安装工程费用项目组成〉的通知》(建标〔2013〕44号)第一条第(一)项规定,工程价款包括人工费,故虽然建设工程施工合同无效,但建设工程经验收合格的,可以参照约定不予执行人工费调差。
5)未约定或约定不明,且合同有效,建设行政主管部门发布调差文件后,可以按照调差文件对人工费进行调差。建设工程施工合同未约定人工费调差的或者人工费调差约定的,建设行政主管部门发布调差文件,《民法典》第五百一十一条第(二)项规定,价款或者报酬不明确的,按照订立合同时履行地的市场价格履行;依法应当执行政府定价或者政府指导价的,依法规定执行;建设行政主管部门发布的调差文作属于政府定价或者政府指导价,故合同未约定人工费调差的或者人工费调差约定不明的,可以按照调差文件人工费进行调差。
6)未约定或约定不明,且合同无效,建设行政主管部门发布调差文件后, 可以按照调差文件对人工费进行调差。建设工程施工合同无效,未约定人工费调差的,建设行政主管部门发布调差文件后,依据(2019)最高法民申4968号裁定书,可以按照调差文件进行人工费调差。
7)《民法典》第五百一十三条规定,执行政府定价或者政府指导价的,在合同约定的交付期限内政府价格调整的,按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的,遇价格上涨时,按照原价格执行价格下降时,按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的,遇价格上涨时,按照新价格执行;价格下降时,按照原价格执行。参照该条法律规定,因发包人导致工期延误且在工期延误期间人工费调整的,承包人可以向发包人主张该期间的人工费差价,但另有约定的从其约定。
来源:全造价
(版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们删除)
- 04-21耐克实战鞋鞋面大nikelogo,耐克NIKELAB系列运动鞋做与众不同的你
- 01-05u盘文件夹数据丢失怎么恢复?u盘文件夹数据丢失怎么办
- 10-20西安哪里有好吃的生羊肉卖:西安哪有好吃的正宗的做羊肉的小店
- 12-15我希望把我的整个灵魂给你:我把我整个灵魂都给你
- 11-04iphone x plus 售价,iPhone,XPlus会像以往Plus机型火一把吗
- 03-21梦三国手游是怎么玩的?经典三国风MOBA手游梦三国手游首测持续火爆
- 02-07淡定从容小香:无法拒绝的小香
- 01-14固态硬盘对比机械硬盘区别大吗?固态硬盘为什么能贵成这样
- 01-26孔子一生有多高,孔子的学费有多贵
- 11-24黑河秋季旅游线路秋水篇:春游黑河,满口溢鲜品春之旅
- 01-05华为手机里面有哪些文件夹?华为手机里的这些文件夹都表示什么
- 01-10青春剧校园恋爱电视剧,校园甜宠剧
- 04-14问妈妈为什么要结婚她这样回答?我问妈妈不结婚可不可以
- 12-23东莞有个什么小镇旅游景点?惊艳东莞附近的异国小镇
- 04-06精织复古:丝织艺术巅峰之作是未完成之作
- 01-07为什么手脚心出汗特别多?手脚心出汗就是身体虚吗
热门
推荐
- 1澳大利亚黄金海岸景点137
- 2插画师需要学什么课程有哪些218
- 3周公解梦梦见帮助别人怎么回事456
- 4青年创业贷款优惠政策299
- 5锅盖电视怎么设置频道121
- 6女性如何健康快速瘦身186
- 7职场晋升有什么窍门266
- 8辞职书标准范本188