建筑施工是指工程建设实施阶段的生产活动，那么是怎样的呢?以下是在小编为大家整理的范文，感谢您的欣赏。
范文一
承包单位： 以下简称乙方
依照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》以及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，订立本合同。
第一条 工程概况
1.1工程名称：
1. 3工程造价：第二条 工程承包方式及付款结算方法
2.1 单价：
2.2工程量结算方法：
2.3工程款的支付：
2.4甲方收到乙方的工程结算书或施工进度计算书，应在一月内给予审核批复，逾期则视为该工程结算已被确认。
第三条 工期规定及停工处理办法
3.1施工工期为 , 如果增加工程量，则另计工期。如因桩试压、停电、施工图纸更改、业主原因工程款不能按期支付、地上、地下障碍物、道路交通和人力不可抗拒的自然灾害等影响，现场签证则工期相应顺延，如果造成停工十五天以上，乙方如需退场或工程停建、缓建，则甲、乙双方必须办理工程中途结算，桩机进退场费由责任方支付。
第四条 工程质量和交工验收
4.1乙方必须按设计图纸和设计修改通知进行施工，工程质量达到设计图纸要求及国家有关建筑桩基工程质量检验评定的合格标准。
4.2工程完工后十五天内，由甲方组织有关单位进行桩的检验和交工验收工作，乙方要积极配合。
第五条 甲、乙双方的主要责任
5.1甲方的主要责任
5.1.1 办妥工程施工范围内的土地征用手续、工程建设项目的各项报建、施工许可证和临时占用道路需可证。
5.1.2 开工前做好能满足桩机施工要求的“三通一平”工作,负责清理地上、地下障碍物，提交给乙方正式施工图贰份，完整准确的工程地质报告资料壹份及有关地下管线资料，组织有关部门会审图纸。
5.1.3 甲方委派驻工地代表全权代表甲方对工程进度、工程质量进行监督，负责各项签证以及解决发包方应解决的问题。
5.1.4承担因地质原因或地下管线所造成的经济责任，负责排除因施工场地、拆迁等原因的外来干扰和因施工噪音、振动引起的纠纷处理及承担由此引起的经济损失。
5.2乙方的主要责任
5.2.1 组织施工人员、机械设备进场，编制施工方案，做好各项施工准备工作。
5.2.2第一根桩试打后，必须经甲方及相关单位验收后方可进行全面施工。
5.2.3负责施工人员的安全纪律教育，文明施工，承担因乙方原因所造成的安全事故责任。
5.2.4按照施工规范要求进行施工，做好中间隐蔽工程的验收工作，确保工程质量，按合同规定如期完工。
5.2.5 做好桩基础施工纪录和竣工平面图等技术资料，作为交工验收的依据。
5.2.6负责桩的静载、动测费用工程桩如因乙方原因造成静载、高应变动测不合格，乙方负责补桩，直至工程质量达到合格标准。
第六条 违约责任
1、合同签定后双方任何一方不能全面履行本合同条款，均属违约，所造成的经济损失，由违约方承担赔偿，经协商仍不能解决，另一方可向双方约定的青岛市人民法院提起公诉。
2、因乙方原因造成的工期延误，每延误一天，甲方按工程总价的万分之五扣罚乙方，并承担一切责任。不可抗力的因素除外
3、如因业主原因造成的工期延误，由甲方协助现场办理签证。不可抗力的因素除外
第七条 合同的生效与终止
本合同经甲、乙双方签字盖章后生效至本工程办完竣工结算，付清工程款后，合同终止。
第八条 补充条款
1、工程开工前必须选三个点进行试桩，合格后计入100根桩的结算中。若达不到设计要求，乙方必须负责补桩，直至达到设计要求，其所发生的一切费用均由乙方承担。
2、桩机进出场费、管桩场地堆放费、工地吊机费等，以业主、监理、甲方现场签证为准，按实结算。
3、工程单价中含税金由甲方代扣代缴，个得税执行工程所在地相关规定。
4、水电费按实扣除，临时设施由乙方自行解决。
5、乙方应出据有效的建安统一发票。 失、费用均由乙方负担，同时依法承担相应法律责任。
6、乙方提供甲方企业资质、营业执照、法人委托、税务登记、财务印鉴等资料。
7、因乙方原因造成甲方受连带责任，甲方由此所发生的一切损
8、未尽事宜，双方协商解决。
发 包 方： 承 包 方：
法人代表： 法人代表：
经 办 人： 经 办 人：
开户银行： 开户银行：
联系电话： 联系电话：
单位地址：
单位地址： 年 月 日
范文二
甲方：
乙方：
经甲乙双方协商达成如下协议：
一、在施工过程中所有的水电路三通，由甲方负责
二、在施工中安全质量第一，现场工伤事故由乙方负责，甲方不承担任何责任。
三、在施工中如：砌墙要正，不能误差太大，灰份要匀，砖缝要一条线，井桩、地梁、防震柱、上圈梁，壳子板要正、平、不能偏，扎钢筋混凝土比例必须按要求，粉墙要平、瓷砖要粘土正，上下左右要均匀，地砖必须要平、正、不能有斜块，顶要平整。房顶、防水要做好、保证不漏水。
四、在施工中甲方发现乙方不按要求操作，或偷工减料现象者，第一以说服，第二再说服，要是第三次发现甲方有权终止合同或扣10%的现金。
五、施工中如果甲乙双方有不同意见发生争吵，先由村委会调协，如果调协不成则在乡一级调协。
六、在付款方面，第一次减5%，第二次减5%，这10%在交付钥匙时一次性付清。
七、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，签合同签字之日起生效。
九、工程完工时自动结束。
十、工期为：3月9日动工，5月10完工，甲乙双方合作愉快。
甲方：乙方：
年月日：
范文三
甲方： 证件号码： 地址： 电话： 法定代表人委托代理人：
乙方： 证件号码： 地址： 电话： 法定代表人委托代理人：
甲乙双方为携手合作，明确责任，依据中华人民共和国有关 法律相关规定，本着诚实信用，互惠互利原则，结合双方实际， 协商一致，特签订本合同，以求共同恪守：
第一条 工程名称 指分包部分之间工程名称
第二条 工程地点 。
第三条 工程范围 。
第四条 质量标准 可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工 程施工验收技术规范》列出。
第五条 承包人 如按预算实行包工包料，属于总承包人及发包 人负责供应之材料，分包人应将材料品种、规格、数量、交货时 间、技术要求等用附表详细注明。
第六条 工程总价 本工程包价计人民币 元整。
第七条 工程包价 本工程包价计人民币 元整本工程全部总造 价减去发包人及总承包人供应材料总值。
第八条 付款办法
第九条 工程期限 按本合同第三条的工程范围自 年 月 日开工 至 年 月 日止全部完工。
第十条 中间开工 本工程范围内的 工程，自 年 月 日开工于 年 月 日完成交工。
第十一条 双方联系制度及协作办法 。
第十二条 关于工程保密办法 。
第十三条 违约责任 。
第十四条 特殊条款 。 第十五条 安全工作：
第十六条 合同有效期限，本合同自双方签字盖章后立即生效， 在全部工程竣工，办理交工验收款项结清后失效。
第十七条 合同份数 本合同正式两份，双方各执一份，副本 份， 总承包人收执 份其中送拨款银行及发包人各一份分包方收 执 份。
第十八条 合同附件
总承包人： 分 包 方：
负责人： 负责人：
地址： 地址：
电话： 电话：
年 月日
的人还：
1.建筑工程施工合同
2.标准建设工程施工合同范本
3.房屋建筑施工合同范本
4.标准建筑工程施工合同范本
5.建筑工程施工简易合同范本
